第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW风力发电项目风机基础工程劳务分包标段询比采购公告

（采购编号：GCJ-XNYC-YKZHFD-LWHT-01 ）

1.采购条件

******有限公司已成交第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW风力发电项目，项目业主为******有限公司，资金已落实。其中第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW风力发电项目包含的风机基础工程劳务标段已得到业主认可，具备采购条件，******有限公司作为采购人，现对该项目进行风机基础劳务工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW风力发电项目风机基础劳务工程采购文件参与本项目风机基础劳务工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:新疆维吾尔自治区哈密市。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW 风力发电项目，项目地点位于新疆维吾尔自治区东部哈密山南垦区。本阶段规划安装50台单机容量10000kW 风力发电机组，总装机容量为 500MW ，设计内容包含风电场、场内35kV集电线路、一座220kV升压站、75MW/150MWh 储能系统以及220kV送出线路。

标段概况：垫层混凝土、基础混凝土浇筑及养护，钢筋制作安装等工作内容，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年3月10日，竣工日期为2026年7月31日，合同工期为143天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

遵照现有国家及有关部门颁发标准、规范执行；且本工程质量必须达到合格标准。

（一）工程项目的质量达到现行的国家标准和规程、规范要求。

（二）质量零事故（不发生违反现行国标及行业标准的质量问题）。

（三）项目达标投产。

（四）阶段性监检一次性通过率 100%，施工质量未达到上述质量标准时，承包人须立即返工处理至发包人及相应的电网公司和监管部门验收合格，并承担由此产生的返工费用，若由此导致逾期的，承包人仍应依约承担违约责任及赔偿责任 。

2.5 采购范围

垫层混凝土、基础混凝土浇筑及养护，钢筋制作安装等工作内容，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和甲方下道工序施工要求，如因乙方原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，甲方有权在与乙方的结算中扣除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有施工劳务资质资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4******法院在“信用中国”网站（******,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：******/)；

（5******法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；******法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2025年年12月01日19 时00 分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（******）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（******）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2025 年  12 月  05 日 10 时 00 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（******）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2025年 12 月 05 日 10 时 00 分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（******/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：******有限公司

地    址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司

联 系 人：刘程诚

电    话：******

电子邮件：******

10.监督机构

******办公室

监督电话：******

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

******有限公司

2025年11月26日